请问合同解除的情形有哪些?

网友：请问合同解除的情形有哪些?

律师：承发包合同一经签订，双方均应严格履行。非法定事由或合同有关的约定，未经双方协商一致，承发包双方的任何一方，不得变更或解除合同。

1、发包人可请求解除合同的情形有：

(1)因承包人的原因致使已经完成的建设工程质量不合格，在发包人提出的合理期限内，承包人拒绝修复的

(2)工程主体结构验收或者工程竣工验收不合格，且承包人拒绝修复或者无法修复的

(3)承包人在合同约定的工期内未完工，在发包人催告的合理期限内仍未完工的

(4)承包人以自己的行为表示不再继续施工的

(5)建设工程竣工前，承包人非法转包、违法分包建设项目的。

2、承包人解除合同的情形有：

(1)发包人未按期支付工程款造成违约，且符合承包合同中约定的承包人有权单方面解除合同的条件

(2)发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准

(3)不履行约定的其他协助义务，致使承包人无法施工的。

发包人有上列情形且致使承包人无法施工，在催告的合理期限内发包人仍未加履行的，承包人可解除合同。

怎样的建筑工程合同无效？

1、具有下列情形之一的，应当认定建设工程施工合同违反法律强制性规定：

(1)承包人未取得资质证书或超越资质等级的

(2)没有资质的实际施工人借用具有法定资质的建设施工企业名义的

(3)招标投标法规定必须招标而未招标或中标无效的

(4)承包人非法转包、违法分包建设工程。

2、应注意下列情形：

(1)在合同无效的情况下，根据工程验收是否合格，将导致不同的处理果：

①建设工程竣工验收合格的，承包人可请求参照合同约定支付工程价款

②建设工程竣工验收不合格，但修复后合格的，修复费用由承包人承担

③建设工程竣工验收不合格，且无法修复的，发包人可请求返还已经支付给承包人的工程款。

(2)建设工程不合格的，发包人及承包人按照过错程度承担承包人返工、修理、停工、窝工损失以及因工程质量缺陷造成发包人的损失。

(3)对承包人非法转包、违法分包建设工程取得的利益、出借法定资质的建设施工企业因出借行为取得的利益、没有资质的实际施工人借用资质签订合同取得的利益，由人民法院采取民事制裁措施予以收缴

在线律师为您在线解答

声明：该内容系握法网结合政策法规整理发布，若内容有误或涉及侵权请点击意见反馈提交问题，我们将按规定核实后及时处理。